"停工令"6省扩至8省34市!工期延误,费用怎么索赔?

　　11月3日，北京市住房城乡建设委发布《关于对9家企业施工现场扬尘治理不达标情况的通报》。通报指出，因施工现场存在扬尘治理不达标等违法违规行为，暂停广东珠江工程总承包有限公司、北京建海建筑工程有限公司、江苏省苏中建设集团股份有限公司、辽河油田建设工程公司、北京吉润通市政工程有限公司、北京长阳建业建筑工程有限公司、北京市未来建筑工程有限公司、北京祥隆源建筑工程有限公司、北京中勘岩土工程有限公司共9家企业在北京建筑市场投标资格30天，并对上述各参建单位全市通报批评。接下来360建筑网小编带大家看看"停工令"6省扩至8省34市!工期延误,费用怎么索赔?

　　实施范围

　　京津冀大气污染传输通道城市包括：

　　北京市、天津市；

　　河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸市；

　　山西省太原、阳泉、长治、晋城市；

　　山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市；

　　河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省雄安新区、辛集市、定州市，河南省巩义市、兰考县、滑县、长垣县、郑州航空港区）。

　　同时，钢铁有色水泥行业全面限产停产，采暖季唐山等城市钢铁限产50%，电解铝和氧化铝企业限产30%以上，水泥建材全部停产。

　　9家企业被暂停投标资格30天︱环保风暴不断升级

　　11月3日，北京市住房城乡建设委发布《关于对9家企业施工现场扬尘治理不达标情况的通报》。通报指出，因施工现场存在扬尘治理不达标等违法违规行为，暂停广东珠江工程总承包有限公司、北京建海建筑工程有限公司、江苏省苏中建设集团股份有限公司、辽河油田建设工程公司、北京吉润通市政工程有限公司、北京长阳建业建筑工程有限公司、北京市未来建筑工程有限公司、北京祥隆源建筑工程有限公司、北京中勘岩土工程有限公司共9家企业在北京建筑市场投标资格30天，并对上述各参建单位全市通报批评。这也意味着，在长达一个月的时间里，这些企业在北京将没有新的工程可以承揽。

　　环保风暴不断升级

　　今年的环保督查，堪称史上规模最大、惩治力度最大。8月7日，中央第五环境保护督察组率先进驻四川省开展督察工作，拉开了第四批中央环境保护督察工作的序幕。据了解，8个督察组于8月7日至15日陆续实施督察进驻，对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵团）开展督察工作，实现对全国各省（区、市）督察全覆盖。

　　河南：柴油禁售、停工封土、限产停产，最严大气治理方案出台！

　　10月25日，河南省秋冬季大气污染防治强化督察动员会在郑州召开，会议上公布了河南2017~2018年秋冬季大气污染防治攻坚强化方案。

　　方案要求，今年10月30日前，各省辖市、省直管县（市）依法淘汰剩余黄标车。自11月1日起，传输通道城市禁止销售普通柴油和低于国六标准的车用汽柴油。

　　这些城市要停止土石方作业

　　今年11月15日至明年3月15日，传输通道城市和洛阳、平顶山、三门峡3个重点城市，将实施“封土行动”。城市建成区内停止各类建设工程土石方作业、房屋拆迁（拆除）施工，停止道路工程、水利工程、土地整治等土石方作业。

　　错峰生产，部分工业企业限期停产

　　据了解，今年11月15日至明年3月15日，优先对位于城市建成区、位于城市主导风向的钢铁企业实施限产；使用煤、焦炭等的铸造企业全部停产；传输通道城市和洛阳市、平顶山市行政区域内的水泥、砖瓦窑、陶瓷等企业全部停产。

　　北京停工四个月

　　北京要求，城六区及10个新城区的各类道路工程、水利工程、土石方作业和房屋拆迁施工等全面停工，停工4个月（2017年11月15日至2018年3月15日）。对拒不停工项目、扬尘不达标等项目，将暂停相关单位的投标资格。

　　全市施工现场禁止使用冒黑烟机械，每周对施工工地进行巡查和不定期飞行检查。每月至少一次全覆盖执法巡查。违法行为情节严重的，将暂停其在北京建筑市场投标资格。

　　天津停工6个月

　　天津的停工时长为6个月，比北京“更胜一筹”！从2017年10月至2018年3月期间，全市建成区内停止各类建设工程土石方作业、房屋拆迁(拆除)施工、水泥搅拌及浇筑等作业，停止道路工程、水利工程等土石方作业。对环境问题突出、影响较大，环境质量差的乡镇、街道主要负责人由市领导直接约谈，约谈3次再犯的，对主要负责人就地免职和相关处理。2017中国建筑业改革发展高峰论坛火热报名中，11月24日北京国宾酒店不见不散，添加微信号653278912详询。

　　禁止使用冒黑烟高排放工程机械

　　北京市、天津市、河北省保定、廊坊、唐山、沧州市和雄安新区全行政区域以及其他城市建成区，禁止使用冒黑烟高排放工程机械（含挖掘机、装载机、平地机、铺路机、压路机、叉车等）。

　　从2017年10月起，各城市禁止销售普通柴油（沿海港口向远洋船舶销售普通柴油除外）和低于国六标准的车用汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、内河和江海直达船舶燃料油“三油并轨”。2017年11月1日起，禁止国一国二标准车辆进入城市主城区。采暖季实行常态化机动车尾号限行措施，减少车辆尾气排放。

　　史上最严“停工”令+施工大检查来势凶猛，各施工企业应提前做好工作部署。

　　“最严停工令”导致工期延误，费用怎么索赔！

　　本文将从工程索赔的角度出发，分析由天津、河北、北京、山东、山西、河南等地的停工令事件，对水利工程、土石方建筑工程、拆迁工程等建设项目造成了那些影响，发包方应承担哪些方面的责任，承包方能获得哪些方面的补偿，工程师应怎么进行索赔、计算等内容与大家共同探讨和交流。本次分析以北京停工令事件进行分析，当发生类似事件是亦可以参考。

　　具体内容：【建议按两阶段进行该事件的索赔处理】、【可以索赔的工期是多少】、【承包方可索赔的费用项目都有哪一些呢？

　　一、建议按两阶段进行该事件的索赔处理

　　本事件索赔处理建议分两阶段处理：

　　1、第一阶段为2017年9月5日～2017年11月14日：

　　该阶段主要是根据文件要求，要求参建单位做好土方开挖、基坑支护、基础底板施工、主体结构施工、装饰装修工程、市政工程等扬尘治理全过程、全覆盖管控；市、区住房城乡建设委对全市在施工程施工现场开展现场和非现场执法检查，并联合环保、城管等部门开展执法活动；细化明确行政处理标准，建立考核问责机制，形成高压态势、执法威慑。

　　在该事件段范围内：承包方可能会因为没有严格执行文件规定的要求，而被处罚，包括限制投标、降低资质、暂停施工等严厉措施，如若碰到此类情况，造成的相关损失和工期延误应由承包方承担。

　　当然，由于承包方严格执行文件要求，而造成合同外的额外支出部分，应由发包人承担。

　　2、第二阶段为：2017年11月15日～2018年3月15日

　　文件具体的停工要求为：

　　（1）停工时间：2017年11月15日至2018年3月15日。

　　（2）停工范围：东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区全部区域；通州区、大兴区、房山区、门头沟区、延庆区、昌平区、怀柔区、密云区、平谷区、顺义区、亦庄经济技术开发区城区及建成区。

　　（3）停工内容:停止各类道路工程、水利工程等土石方作业和房屋拆迁施工等。

　　对于重大民生工程和重点项目涉及土石方作业的，确实无法停工的，由项目建设单位申请，属地区住房城乡建设委初审，并以区政府名义统一报市住房城乡建设委，统筹后报市政府同意后实施。

　　该阶段为明确要求停工时间段，可索赔时间为：121天

　　二【可以索赔的工期是多少】

　　第一阶段为2017年9月5日～2017年11月14日期间，应重新分析承发包责任，确定可索赔的的工期和费用；

　　第二阶段为：2017年11月15日～2018年3月15日期间，该阶段为明确要求停工时间段，索赔事件为：121天

　　三【承包方可索赔的费用项目都有哪一些呢】

　　原则上来讲，因本次事件造成的额外支出和损失部分均可请求补偿。由于本事件为第三方客观原因造成的责任事件，因此，按行业惯例，建议不进行利润的补偿，求偿金额应以成本支出为主。请求补偿的主要内容可以参考如下（可以详见笔者拙作：董雄勇《建设工程施工索赔费用计算体系研究》一书）。

　　工程延期索赔费用构成

　　重要说明：

　　由于本次停工面向北京市各类道路工程、水利工程等土石方作业和房屋拆迁施工等，因此对工程项目的建设成本将造成一定的影响，也容易引起较多的合同纠纷，建议承包方和发包人应尽早注意，尽早处理，以便事后更好的推进项目的建设。

　　▼延伸阅读：

　　工程停工的法律依据及注意问题汇总

　　一、可以停工的理由及法律依据

　　1．先履行抗辩权。

　　适用条件：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料或合同约定的其他协助义务致使工程无法正常施工。

　　2．不安抗辩权。

　　适用条件：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行。即：

　　（1）经营状况严重恶化；

　　（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；

　　（3）丧失商业信誉；

　　（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

　　注意事项：根据此条停工应注意收集确切证据证明发包人有上述情形，否则应当承担违约责任。以下几种情况可作为发包人具有上述情形的证据：

　　（1）严重资不抵债，濒临破产倒闭；

　　（2）身负巨额债务，官司缠身，有多个合同义务不能按期履行而被他人起诉；

　　（3）恶意经营、私分或压价出售财产，以致财产显著减少，难为对等给付；

　　（4）多次承诺付款却又多次未履行。

　　3．不可抗力。

　　所谓不可抗力，是指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况。主要包括以下几种情形：

　　（1）自然灾害，如台风、洪水、冰雹；

　　（2）政府行为，如征收、征用；

　　（3）社会异常事件，如战争、罢工、骚乱。

　　二、合同约定的可以停工的情形

　　1、发包人原因

　　（1）发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、青苗树木补偿、房屋拆迁、清除地面、架空和地下障碍等工作，导致施工场地不具备或不完全具备施工条件；

　　（2）发包人未按合同约定将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点，或虽接至约定地点但无法保证施工期间的需要；

　　（3）发包人没有按合同约定开通施工场地与城乡公共道路的通道或施工场地内的主要交通干道、没有满足施工运输的需要、没有保证施工期间的畅通；2017中国建筑业改革发展高峰论坛火热报名中，11月24日北京国宾酒店不见不散，010-58937705详询。

　　（4）发包人没有按合同的约定及时向承包商提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，或者提供的数据不符合真实准确的要求；

　　（5）发包人未及时办理施工所需各种证件、批文和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续而影响施工；

　　（6）发包人未按时提供水准点与坐标控制点，或提供水准点与坐标控制点有误；

　　（7）发包人未及时组织有关单位和承包商进行图纸会审，未及时向承包商进行设计交底；

　　（8）发包人没有妥善协调处理好施工现场周围地下管线和邻接建筑物、构筑物的保护而影响施工顺利进行；

　　（9）发包人没有按照合同的约定提供应由发包人提供的建筑材料、机械设备；

　　（10）发包人或发包人代表拖延承担合同规定的责任，如拖延图纸的批准、拖延隐蔽工程的验收、拖延对承包商所提问题进行答复等，造成施工延误；

　　（11）发包人提供的设计图纸有误或存在缺陷；

　　（12）发包人未按合同约定按时足额支付工程款；

　　（13）发包人中途变更建设计划，导致工程无法按原计划施工；

　　（14）发包人指定的分包工程质量不合格、工程进度延误而该分包工程不完成总包工程就无法继续施工的；

　　（15）发包人指定的分包工程出现重大安全事故；

　　（16）在有毒有害环境中施工，发包人未按有关规定提供相应的防护措施。

　　2、天气原因

　　（1）连续降水天以上。

　　（2）高温度以上；

　　（3）风力级以上。

　　3、其他原因

　　（1）连续停水天以上;

　　（2）连续停电小时以上;

　　（3）施工申发现文物、古董、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古研究价值的物品。

　　三、法律、合同规定不明确的停工情形

　　1．合同对工程进度款支付约定不明，承包人与发包人对此进行协商，但协商时间很长且无结果；

　　2．合同约定发包人拖延支付工程款达30日以上承包人可以停工，当发包人拖延付款未达30日但承包人己无力垫资施工；

　　3．施工期间主要建材价格上涨，施工合同己对因此产生的增加费用明确约定由发包人承担，但对支付时间约定不明，承包人与发包人对此进行协商，但协商时间很长且无结果；

　　4．施工期间主要建材价格上涨，施工合同计价方式约定为总价包干或单价包干，承包人继续按原包干价施工工程项目将会亏损。

　　通常法定认为在上述第1、2、3种情况下承包人可以停工但应提前书面发函催告发包人，如发包人在催告后合理的期限内(一般为28天)仍拒绝履行的，承包人可以停工；上述第4种情况下法定认为除非是在建材价格上涨幅度巨大，承包人按原包干价施工将会承受巨大损失的情况下，否则，承包人不能停工。

　　四、哪些情形应采取停工

　　1．发包人提供的图纸有误，如按图施工将对工程质量造成重大影响甚至引发安全事故，向监理单位及发包人报告后发包人仍坚持按原图施工或拖延答复的；

　　2．发包人提供的建筑材料不符合强制标准，如使用将可能对工程质量造成重大影响甚至引发安全事故，向监理单位及发包人报告后发包人仍坚持使用的；

　　3．发包人或监理单位强令违章作业、冒险施工的；

　　4．合同约定应由发包人承担的协助义务，发包人拖延履行，经催告后在合理的期限内仍拒绝履行或不予答复的；

　　5．发包人拖欠大量工程款，经催告后在合理的期限内仍拒绝支付的。

　　五、停工应注意的问题

　　1．停工的经济性，是否在施工阶段点上。应注意停工对质量或安全不能造成影响，并应采取措施防止损失进一步扩大，否则责任自负。如主体封顶时停工，便于操作和控制，如地基完工施工主体前停工或主体封顶时停工，便于操作和控制，因为停工是手段，不是目的;但也不绝对，如高层建筑在十层以上时，拖欠款比较严重，并不一味要追求封顶。

　　2．停工手续的证据化。停工应当是具备充足的理由及其相应的证据。包括拖欠工程款，则应有付款不足的证据，一般进度款相差1-2个月则不宜停工，一般应考虑在3个月以上，当然法律没有明确的数额规定，施工单位应视具体施工情况而定，停工前应书面致函"发包人"即建设单位，停工应报经监理单位，并经监理单位签单确认。如监理单位或发包人不肯确认甚至不肯签收则应采用邮寄的方式再向监理或发包人邮寄一份停工报告，注意保留好邮寄凭证。

　　3．停工的安全性。停工应不影响工程质量、不发生安全事故。因停工期间发生的安全、质量事故均应由施工企业承担。

　　4．停工过程中应连续致函“发包人”，引起其重视。建议承包人应在合理的时间间隔内(一般为28天)，定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿报告，并要求发包方签收、答复。

　　5．停工之后，发包方不能就停工的时间长短作出明确判断，承包方不能自行撤离施工现场的，如经双方协议，承包方退场则应先办好工程交接手续。

　　首先，应对己完工程量及质量与发包人进行确认；

　　其次，应签订工程移交单，将移交项目列明。

　　6．停工期间，承、发双方都应实事求是地做好停工期间的有关数据的记录，最好能收录有关的图文资料，有必要的还可进行公证，以利于日后的停工补偿计算工作。

　　7．停工后也可分散或小规模施工。分包可以施工，也可作一些复工前准备工作。

　　8．停工应与索赔相呼应。施工单位有权停工，但要有足够理由及证据，要符合法律规定，在此之下建设单位就应当给予赔偿。施工单位应对施工现场人员、设备等进行统计并由监理确认；编制停工索赔书报监理公司确认，并送至建设单位。不要在最后造价结算时再提停工索赔或再编资料，以免产生确认上的困难和结算上的纷争。

　　六、停工索赔

　　由于业主原因引起的停工索赔，根据施工单位是否撤离施工现场，工程索赔分为两种情况：

　　1、工程停工中止，施工单位现场待命

　　工程停工后，根据业主要求，若影响工程进行的因素消除后工程可以继续进行。这是施工中最常遇到的情况。

　　此时，施工单位将在施工现场停工待命。就此，施工单位有权向业主提出以下索赔：

　　（1）停工待命人工费的索赔。因为停工原因消除后工程还要继续进行，所以，施工工人不能离开现场。此时，将造成人员的大量窝工。

　　费用计算如下：离工期间工人工资数额*窝工人数*窝工工日。窝工期间工人的工资数额可根据《劳动法》有关规定计算。

　　（2）停工期间周转材料的租赁费。施工单位有不少周转材料是向租赁单位租来的，停工期间的材料租赁费对施工单位的损失很大，一定要详细计算。为计算清楚，可列表计算。如下表：（以模板等周转材料为例）

　　若以上材料是施工单位自有的，根据北京市的规定，亦按租赁制考虑。若在其它地区施工。可进行材料摊销，

　　摊销公式：某种材料在停工期间的损失费=[（此材料购进原值-此材料报废后残值）／此材料预期使用时间]*停工时间。

　　（3）停工期间机械费的计算。有不少大型机械是施工单位从租赁站租来的，停工期间的机械费，亦可按租赁制编制。以下表为例：

　　若以上机械是施工单位自有的，按北京市规定，亦按租赁制考虑。若在外地施工，可按摊销制编制。

　　计算公式：某种机械在停工期间的损失费=[（此机械购进原值-此机械报废后残值）／正常情况下此机械预期使用时间*停工时间。

　　若停工时间过长，机械需要进行大修后才能使用，还需要计算大修费用及大型机械进出场费用。

　　（4）工程停工期间的其他直接费。例如：现场排污费、冬雨季防护费等。计算公式：停工其他直接费=直接费*本地区费率。或按当地规定执行。

　　（5）工程停工期间的间接费。包括公司对本工程的管理费及现场管理人员的现场经费。计算方法：停工期间管理费=直接费*本地区管理费费率。或按当地规定执行。

　　2、工程停工终止，施工单位撤离现场

　　若工程终止后不能再继续进行，施工单位将撤离施工现场，施工方有权就以下费用向业主索赔：

　　（1）工程撤离现场的直接费。包括以下内容：

　　工人撤场费：包括工人撤场的路费及旅途餐费（转场或遣返回乡）。计算方法：工程停工时在施工人数*（单人路费十单人餐费）。

　　施工现场的周转材料转移费：包括施工方自有或租赁的各种周转材料。计算方法：工程停工时在场周转材料数量*单件转移费用。

　　施工机械转移费：包括施工方自有或租赁的所有施工机械。计算方法：停工时在场机械数量*（单台机械拆除撤场费十单台机械转场运费）。

　　（2）工程撤离现场的间接费。包括工程撤场时现场管理人员的工资费用及行政办公费用。计算方法：直接费*本地区现场经费费率

　　（3）预期利润。因为工程停工撤场，施工单位在本工程将无法实现预期利润，施工单位可就预期利润问题向业主索赔。索赔数额：施工单位可根据工程中标书向业主提出索赔数额，具体数额可同业主协商，协商不成时可提请有关单位仲裁或申诉。

　　作为施工单位，应本着把停工损失减少到最低的原则，在停工事件发生前后多向业主提出合理化建议，力求最大限度地减少停工损失。

查看全文
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符，请联系编程学习网邮箱：809451989@qq.com进行投诉反馈，一经查实，立即删除！

用人单位与劳动者约定不缴纳社保费有效吗?
最近有很多网友在网上给小编留言道：用人单位与劳动者约定不缴纳社会保险费，有效吗？一般来说，双方就社会保险缴纳事项在劳动合同中都会作出约定的，今天360建筑网小编就给大家看一则案例，一起来详细的分析下，用人单位与劳动者约定不缴纳社保费有效吗？　　用人单位与劳动者…...
2024/5/6 10:51:13
建筑业10大最重要纳税知识点！
关于建筑业纳税，其实可是有很多的门道和重要的知识点可供大家去学习，比如说，纳税方法有哪些？一般计税法是什么意思？简易计税又是什么呢？等等一系列相关纳税问题，今天360建筑网小编就针对这些问题详细的给大家介绍下，建筑业10大最重要纳税知识点！　　建筑业10大最重要纳…...
2024/5/8 13:43:41
垫资施工的风险如何规避?
建筑行业施工可以说是个繁杂的过程，有的会垫资施工，但是无论建设单位运营的状况是好是坏，都存在一定的风险。为避免产生大宗工程拖欠款现象，努力降低成本增加效益。下面360建筑网小编带大家看看垫资施工的风险如何规避? 　　第一阶段：自工程项目接触洽谈至施工合同签订…...
2024/5/8 13:49:54
招投标中参与方需注意各个时间节点的时限规定!
在招投标活动中，参与方需注意的各个时间节点的时限都是有规定的，比如说常见的，资格预审各流程，不含资格预审流程、政府采购中各流程等等，今天360建筑网小编就给大家介绍下，招投标中，参与方需注意各个时间节点的时限规定！　　招投标中，参与方需注意各个时间节点的时限规…...
2024/5/7 11:14:45
用人单位与劳动者约定不缴纳社会保险费是否有效?
2015年2月，李某进入某销售公司担任销售经理，双方签订书面劳动合同。签订劳动合同时，李某告知销售公司，其本人不打算在当地长期工作，不想缴纳社会保险。销售公司考虑到不给李某缴纳社会保险可以节约资金，遂同意李某要求。下面360建筑网小编带大家看看用人单位与劳动者约定…...
2024/5/7 11:14:37
上海:资质审批/人员注册/工程报建等办理时间缩短2/3!
据360建筑网小编获悉：10月25日，上海市住建委印发《上海市建筑行业行政审批制度改革总体方案（征求意见稿）》。3--5年内，工程项目、建筑材料、企业资质和人员注册审批或备案全部实现网上在线办理，实现承诺办理时间比法定办理时间缩短2/3。上海：资质审批/人员注册/工程报建…...
2024/5/8 12:40:41
9家企业扬尘治理不达标被停标30天!
据360建筑网小编获悉：11月5日，北京市住房城乡建设委发布《北京市住房和城乡建设委员会关于对9家企业施工现场扬尘治理不达标情况的通报》。因施工现场存在扬尘治理不达标等违法违规行为，9家施工企业被停止在北京建筑市场投标资格30天。下面就给大家介绍下，9家企业扬尘治理不…...
2024/5/8 18:41:04
最严停工令!6省扩至8省34市停工封土、停产限产、柴油禁售!
据360建筑网小编获悉：近日，环保部、发改委、工信部等多部委及北京、天津、河北等省市共同印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。方案提出，2017年10月至2018年3月，京津冀大气污染传输通道“2+26”城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上，重污…...
2024/5/7 11:14:25
解读：《注册建造师管理规定》10年最大变化
《注册建造师管理规定(征求意见稿)》（后面简称2017版征求意见稿）住建部于2017年7月28日发布。可以说给建筑业带来了深刻影响，《注册建造师管理规定(征求意见稿)》中明确未来对建造师的需求量将大增。将于2007年3月1日施行的《注册建造师管理规定》（后面简称2007版）进行了修…...
2024/5/7 11:14:02
增值税与营业税的三点不同!建筑业必知!
自从去年开始，营改增试点全面实施过来。实施范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围。那么增值税和营业税的不同之处有哪些？大概三点需要大家了解，今天360建筑网小编就给大家介绍下，增值税与营业税的三点不同！建筑…...
2024/5/7 11:13:57
工程总承包增长临界点的到来
如果没有市场就没有未来，工程总承包模式市场就在我们身边，它不是工程行业增加出一个新市场，而是既有市场需求转型，即现在的设计市场、施工总包市场，在未来逐步融合成工程总承包市场。或许很多人有这样的疑问，工程总承包模式的市场在哪里？没有市场，工程总承包模式会有未…...
2024/5/8 15:33:54
会计证取消后想从事会计的人该怎么办?
从事会计行业的人都知道会计从业资格证取消了，虽说大多数人已经做好了这个心理准备。很多人不免有这样的疑惑：以后从事会计工作，不再需要取得会计从业资格证书了，但是会计继续教育呢？在很多会计人的认识里，会计继续教育是跟会计证绑定在一起的，当会计从业证书正式取消之…...
2024/5/7 11:13:45
不同评标方法如何选择同品牌投标人?
2017年10月1日施行的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）针对相同品牌不同供应商投标，做出具体规定。根据87号令第三十一条的规定，对于采用最低评标价法的采购项目，不同投标人提供相同品牌产品参加同一合同项下投标的，首先要通过资格审查、符合性审查…...
2024/5/7 11:13:37
建筑业企业入库工程业绩大核查正式启动!
据悉：随着住建部业绩补录窗口即将关闭（2017年12月31日补录窗口将自动关闭，不再受理任何企业补录申请），未进入全国建筑市场监管与诚信信息发布平台的企业业绩，不作为有效业绩认定”，近期全国上下建筑业企业也是忙的不亦乐乎，都在为企业业绩补录而奔波，今天360建筑网小编…...
2024/5/7 11:13:33
社保缴费证明能否证明存在劳动关系?
最近有朋友给小编留言问道：如果只凭借社保缴费证明能否证明存在劳动关系呢？这个问题一直在很多建筑企业单位和个人之间徘徊受到争议，今天360建筑网小编就通过真实的案例，详细的给大家分析下，社保缴费证明能否证明存在劳动关系？希望对大家有所帮助！　　社保缴费证明能否证…...
2024/5/7 11:13:29
项目经理实质是干什么的?
我们都知道当项目经理之前是必须要考取一级建造师证书的，那是不是考上证书当上了项目经理就可以高枕无忧了呢？在现实生活中存在着很多这样的情况有的人没当过一天的项目经理，却拿着几万甚至十万的年薪，曰“证书工资”；有的明明在坐在财务室当会计，却挂着某某工程的项目经…...
2024/5/7 11:13:21
工程投标策略技巧有哪些?
招投标是一种竞争，投标策略主要是“把握住形势，以己之长，胜他人之短，争取主动，随机应变。”但最主要和最有效的是靠工程质量高，造价相应低，工期短。运用适于自己的投标策略，灵活掌握、综合运用、不断总结经验，争取在投标中取胜。接下来360建筑网小编带大家了解下工程投…...
2024/5/7 11:13:14
国务院:央企全部改为公司制年底前完成!
据悉：国务院办公厅日前印发《中央企业公司制改制工作实施方案》，今年年底前，69户央企集团公司和3200户央企子企业必须在年底前完成从全民所有制到公司制的“变身”，各企业9月底之前把改制方案报国资委，母公司和各级子公司同时进行，确保11月份之前完成，下面就和360建筑网…...
2024/5/7 11:13:09
11月起严查抢工期/招聘/以包代管等行为,三类企业、六类工程项目难逃!
据360建筑网小编获悉：近日，广西住建厅发文，从2017年11月2日起至2018年2月15日，在约100天时间里开展建筑施工安全生产和扬尘治理“严防死守百日攻坚”专项活动。对于百日攻坚专项活动期间发生事故的，将一律按上限对有关责任单位和责任人作出处罚。凡是达到立案查处标准的，…...
2024/5/7 11:13:05
福州:工程招投标第三方信用报告建立惩戒机制!
据360建筑网小编获悉：日前，市建委与市信用办、市发改委分别联合发文，于全省首创在工程建设领域招投标中使用第三方信用报告，并对建设领域严重失信行为实行联合惩戒，全力加快我市建设领域信用体系建设步伐，着力构建“一处失信、处处受限”的社会信用体系。下面就一起了解下…...
2024/5/7 11:13:01

"停工令"6省扩至8省34市!工期延误,费用怎么索赔?

相关文章

最新文章