今天!最高法发布建设工程司法解释二 2月实施

　　2019年1月3日，最高人民法院审判委员会第1751次会议讨论通过《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》(以下简称《解释》)，将于2019年2月1日起施行。

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）

　　法释〔2018〕20号

　　（2018年10月29日最高人民法院审判委员会

　　第1751次会议通过，自2019年2月1日起施行）

　　为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，依法保护当事人合法权益，维护建筑市场秩序，促进建筑市场健康发展，根据《中华人民共和国民法总则》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合审判实践，制定本解释。

　　第一条招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。

　　招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的，人民法院应予支持。

　　第二条当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续为由，请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持，但发包人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的除外。

　　发包人能够办理审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院不予支持。

　　第三条建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。

　　损失大小无法确定，一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的，人民法院可以结合双方过错程度、过错与损失之间的因果关系等因素作出裁判。

　　第四条缺乏资质的单位或者个人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同，发包人请求出借方与借用方对建设工程质量不合格等因出借资质造成的损失承担连带赔偿责任的，人民法院应予支持。

　　第五条当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：

　　（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。

　　（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。

　　（三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

　　第六条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。

　　当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

　　第七条发包人在承包人提起的建设工程施工合同纠纷案件中，以建设工程质量不符合合同约定或者法律规定为由，就承包人支付违约金或者赔偿修理、返工、改建的合理费用等损失提出反诉的，人民法院可以合并审理。

　　第八条有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持：

　　（一）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满。

　　（二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年。

　　（三）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年。

　　发包人返还工程质量保证金后，不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务。

　　第九条发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外。

　　第十条当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。

　　第十一条当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。

　　实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。

　　第十二条当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许。

　　第十三条当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见，诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的，人民法院应予准许，但双方当事人明确表示受该咨询意见约束的除外。

　　第十四条当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任的当事人释明。当事人经释明未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料的，应当承担举证不能的法律后果。

　　一审诉讼中负有举证责任的当事人未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料，二审诉讼中申请鉴定，人民法院认为确有必要的，应当依照民事诉讼法第一百七十条第一款第三项的规定处理。

　　第十五条人民法院准许当事人的鉴定申请后，应当根据当事人申请及查明案件事实的需要，确定委托鉴定的事项、范围、鉴定期限等，并组织双方当事人对争议的鉴定材料进行质证。

　　第十六条人民法院应当组织当事人对鉴定意见进行质证。鉴定人将当事人有争议且未经质证的材料作为鉴定依据的，人民法院应当组织当事人就该部分材料进行质证。经质证认为不能作为鉴定依据的，根据该材料作出的鉴定意见不得作为认定案件事实的依据。

　　第十七条与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。

　　第十八条装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外。

　　第十九条建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。

　　第二十条未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。

　　第二十一条承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。

　　承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。

　　第二十二条承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

　　第二十三条发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。

　　第二十四条实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。

　　第二十五条实际施工人根据合同法第七十三条规定，以转包人或者违法分包人怠于向发包人行使到期债权，对其造成损害为由，提起代位权诉讼的，人民法院应予支持。

　　第二十六条本解释自2019年2月1日起施行。

　　本解释施行后尚未审结的一审、二审案件，适用本解释。

　　本解释施行前已经终审、施行后当事人申请再审或者按照审判监督程序决定再审的案件，不适用本解释。

　　最高人民法院以前发布的司法解释与本解释不一致的，不再适用。

查看全文
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符，请联系编程学习网邮箱：809451989@qq.com进行投诉反馈，一经查实，立即删除！

福建率先实施电子资质证书 1月1日起实行!
刚刚住建部发布通知，同意福建省住建厅推行建筑业企业电子资质证书。自2019年1月1日起实行，过渡期2019年一年时间。过渡期内，建企可自主选择是否打印纸质资质证书。　　　　福建省住房和城乡建设厅推行　　　　建筑业企业电子资质证书的实施方案　　　　为贯彻落实福建省委省…...
2024/4/8 5:36:42
成都发文:部分工程项目不再强制要求进行工程监理
成都市城乡建设委员会　　　　关于进一步优化成都市工程监理工作有关事项的通知　　　　成建委〔2018〕859号　　　　成都天府新区、成都高新区规划国土建设局，各区（市）县建设行政主管部门、各相关单位：　　　　为贯彻落实关于深化“放管服”改革和优化营商环境的工作部署，…...
2024/4/25 15:10:45
江苏省考试资格审查工作的通知不再进行现场审查!
二级建造师的报名考试一般都是在网上报名，但是需要现场审查各种资料。不过近日江苏省发布最新文件，将对这一项进行变动。　　省人力资源社会保障厅关于进一步加强我省专业技术资格考试资格审查工作的通知　　　　苏人社发〔2018〕383号　　　　各设区市人力资源社会保障局，省…...
2024/4/16 8:08:15
比监理资质标准调整更可怕的是多省市不再强制要求监理执业！
近日，住建部颁发了政策，为进一步优化建筑企业资质管理，决定调整工程监理企业甲级资质标准注册人员指标，工程监理专业甲级资质在注册人员指标上可按照乙级来核定，这势必对于招聘来说是很严厉的打击，但是比监理资质标准调整更可怕的是多省市不再强制要求监理执业！　　文件…...
2024/4/10 3:50:11
官方透露:二级监理师与二级造价师有望明年落地!
山东省住建厅官网发布《关于启用“山东省住房和城乡建设厅执业资格管理专用章”和“山东省住房和城乡建设厅从业人员管理专用章”的通知》，通知明确提出：“山东省住房和城乡建设厅执业资格管理专用章”及钢印用于办理用印部门规定权限内的相关建设执业资格注册业务，主要包括…...
2024/4/25 23:54:32
江苏二级建造师新规:报考资格审核改为考后再审
为加强二级建造师考试资格审查制度，加强作风建设，提高工作质量和效率。近日，江苏省人力资源社会保障局发布了关于进一步加强专业技术资格考试资格审查工作的通知，规范了专业技术资格考试的报考资格审查制度。各设区市人力资源社会保障局，省有关单位：　　　　为贯彻…...
2024/5/2 22:42:13
结算工程价款以招投标文件、中标通知书作为依据杜绝“黑白合同”
《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》的第10条确定了一项基本原则，即当事人签订的建设工程施工合同的实质性内容只要与招标文件、投标文件、中标通知书的记载不一致，就应当以招标文件、投标文件、中标通知书作为结算建设工程价款的依据，以彻底杜绝…...
2024/4/15 5:39:05
2019取消消防验收及备案通知全文出炉
近日，很多行业人员对网上《关于深化消防执法改革的意见》（征求意见稿）其中两页文件讨论纷纭。今天网上曝出意见稿全文。其中意见稿明确提出：　　取消一般建设工程的消防验收及备案。　　仅对国家和省级重大建设项目，建筑高度24米以上的医疗建筑和其它建筑高度100米以上的高…...
2024/5/3 3:00:48
2019年新社保实行在即这几点大家需要提前知晓!
新社保实行在即，很多朋友们都会有这样那样的疑问，而且很多人关注临时工究竟要不要交社保，员工自动放弃社保是有效还是无效？　　2019年新社保实行这三大点一定要提前知晓！　　临时工需要交纳社保吗？　　具体分为以下情况。　　情况一企业与临时工属于聘用劳动关系　　若临…...
2024/5/3 4:20:50
盘点!2018年全国各地BIM政策汇总 BIM前景势不可挡!
2018年，越来越多关于BIM的推进政策陆续推出，BIM技术将逐步向全国各城市推广开来，真正实现在全国范围内的普及应用。　　住建部　　5月住建部发布《城市轨道交通工程BIM应用指南》　　主要内容：城市轨道交通应结合实际制定BIM发展规划，建立全生命技术标准与管理体系，开展示…...
2024/5/3 0:26:07
实时监控施工质量工地现场数据实时采集/上传明年7月开始!
12月25日，广州市住建委下发通知，要求明年7月1日开始，以下数据必须实现实时采集、上传至广州市建设工程质量检测监管平台。　　1、现场检测数据实时采集上传，并确保上传功能不受人工干预：　　静载、高应变、低应变、超声波　　桩钻芯检测，结构抽芯、回弹等　　2、现场检测…...
2024/3/29 8:39:09
2019年1月1日起停止受理二建变更注册业务!
关于取消二级建造师变更注册业务的通知　　各设区市住房城乡建设局（建委、规划局、市政局），杨凌示范区住房城乡规划建设局、西咸新区规划建设局，韩城市住房城乡规划建设局，神木市、府谷县住房城乡建设局，各企业：　　为进一步深化建筑业“放管服”改革，优化业务流程。现…...
2024/4/19 23:51:52
《建筑业企业资质管理规定》修订版,涉及4项内容修改!
近日，住建部修改了《建筑业企业资质管理规定》等部门规章的部分条款，共涉及4项内容。　　　　1　　　　将《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部令第22号，根据住房城乡建设部令第32号修正）第十四条　　　　企业申请建筑业企业资质，应当提交以下材料：　　　　（一）…...
2024/3/29 8:36:50
注册消防工程师继续教育最新通知!
关于开展注册消防工程师继续教育的通知　　　　各有关单位、注册消防工程师：　　　　为规范注册消防工程师继续教育工作，依据《注册消防工程师管理规定》（中华人民共和国公安部第143号令）、《关于印发<注册消防工程师继续教育实施办法>的通知》（公消〔2018〕56号）的…...
2024/4/25 21:14:02
住建厅关于二级建造师“不见面”注册核准的通知
为深化“放管服”改革，加快推进“互联网+政务服务”，创新执业人员注册办理模式，降低企业和群众办事成本，提升政务服务水平，经研究决定，我厅自2019年1月1日起，实施二级建造师“不见面”注册核准。现将有关事项通知如下：　　　　一、申报入口　　　　申请人通过安徽省工程…...
2024/4/26 1:23:54
消防检测维保行业前景如何?
消防检测维保行业前景如何？消防行业大家对于注册消防工程师比较熟知，因为含金量高，那么消防检测维保怎么样呢？接下来360建筑网小编带大家看看，消防检测维保行业前景如何？　　1、首先，消防维保这项工作也不错，虽然目前工资低一些，但若是真的把消防系统、维保工作搞的精…...
2024/4/24 21:36:00
工程造价未来的发展趋势是怎样的?
工程造价未来的发展趋势是怎样的？工程造价行业一直是大家比较关注的行业，也是大家津津乐道的话题，接下来360建筑网小编带大家看看，工程造价未来的发展趋势是怎样的？　　1、算量精细化　　现在最流行的词汇莫过于“房地产已经进入白银时代”，小编不太喜欢这些词语，什么“…...
2024/4/25 8:06:40
浙江省工程施工备案流程是什么?
浙江省工程施工备案流程是什么？建筑工程备案流程还是比较复杂的，接下来360建筑网小编带大家看看，浙江省工程施工备案流程是什么？　　建筑工程备案流程有以下几个方面：　　编制可研报告，取得发改委“立项批复”。　　取得国土局“用地预审意见”。　　取得环保局“环境评估…...
2024/4/25 15:54:19
全国住建工作会议召开:2019年建筑业十大重点任务抢先看
12月24日，全国住房和城乡建设工作会议在京召开。住房和城乡建设部党组书记、部长王蒙徽全面总结了2018年住房和城乡建设工作，分析了面临的形势和问题，提出了2019年工作总体要求和重点任务。　　会议指出，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国住房和城乡建设系统深…...
2024/5/2 1:39:35
工程监理资质标准大调住建部打击招聘从源头开始
住房城乡建设部办公厅关于调整工程监理企业甲级资质标准注册人员指标的通知　　各省、自治区住房城乡建设厅，直辖市建委，新疆生产建设兵团住房城乡建设局，国务院有关部门建设司（局）：　　为深入推进建筑业“放管服”改革，进一步优化建筑企业资质管理，决定调整工程监理企…...
2024/4/26 3:07:05

今天!最高法发布建设工程司法解释二 2月实施

相关文章

最新文章